Tipo de documento
En Lezo, siendo las 12:00 horas del día
cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, se constituye, en la
sala de sesiones de la Casa Consistorial, el PLENO MUNICIPAL, al objeto de
celebrar SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE, que tiene lugar en primera
convocatoria bajo la presidencia del alcalde, Mikel Arrizabalaga Pikabea, y con
la asistencia de los siguientes corporativos: Jose Luis Ruiz Navarro, Juana
Mª Salaberria Lizarazu, Maixabel Unzain Zapiain, Agustina Pontesta
Garmendia y Jesús Mª Martiarena
Jaka.
No asisten los corporativos Pello Garbizu Azkue, José Mª Boto Sancho, Nicanor Barradas Piris, Iñake Urrestarazu Azurmendi, Mirari Recalde González, Rafael Salaberria Etxezurieta y Jesús Mª Etxebeste Bengoetxea.
Xabier Loiola Aristi realiza las labores de Secretario.
El Alcalde expone los motivos que le han obligado a convocar la sesión. Tal y como explicaba en la convocatoria las obras del polideportivo se hallan paralizadas a causa del abandono de las mismas por parte de la empresa adjudicataria, al no poder continuar dichas obras.
A fin de dar solución urgente a esta situación de emergencia es por lo que se convoca la sesión plenaria.
En el Pleno se adjudicarán las obras de urbanización del polideportivo; conviene iniciar urgentemente las obras de urbanización ya que la paralización total acarrearía el deterioro de las obras realizadas hasta la fecha.
En este sentido, se convocó un pleno para el día 2 de diciembre con este mismo orden del día, pero dicho pleno no se celebró ya que un concejal no pudo recibir a tiempo la convocatoria del mismo.
Expuestos tales antecedentes propone a los corporativos la aprobación del primer punto del orden del día.
1.- RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA PRESENTE SESIÓN.
Escuchados los argumentos expuestos por el alcalde la unanimidad de los concejales presentes ratifican la convocatoria urgente de la sesión y muestran su conformidad para su celebración.
2.- DICTAMEN PARA RESOLVER EL CONTRATO QUE EL AYUNTAMIENTO TIENE CON LA UTE LEZO, CON MOTIVO DEL RITMO DE LAS OBRAS.
El alcalde propone a los corporativos la aprobación del dictamen emitido por la comisión de obras y urbanismo celebrada el día 1 de diciembre.
El dictamen dice textualmente:
“Es evidente el retraso que está acumulándose en la realización de las obras del polideportivo. Ha sido reiterado el incumplimiento de los distintos planes de trabajo, se constata la no incorporación de distintos gremios a la obra y la representante de la empresa adjudicataria en la comisión de seguimiento de las obras celebrada el día 25 de noviembre comunicó la imposibilidad de la empresa de continuar con las obras.
Oidos los informes técnicos de la dirección de obra y del Secretario Municipal.
La Comisión de Obras y Urbanismo con el voto a favor del Sr. Alcalde (H.B.), Jesus Mª Echeveste (H.B.) y Jesus Mª Martiarena y el no pronunciamiento de Iñake Urrestarazu (E.A.) y de Pello Garbizu (P.N.V.) dictamina los siguientes acuerdos para su adopción en Pleno:
PRIMERO: Incoar expediente para la resolución del contrato firmado con la UTE LEZO para las obras de “Instalación deportiva en el Sistema General 1 y de la construcción y explotación del estacionamiento subterráneo de vehículos en el subsuelo de la misma” con incautación de la fianza depositada, procediendo a dar al expediente el trámite de audiencia previsto en el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común poniendo de manifiesto el mismo a la empresa contratista para que en un plazo de 10 días alegue y presente los documentos y justificantes que estime pertinentes para la defensa de sus intereses.
SEGUNDO: Incoar expediente para determinar los posibles daños y perjuicios que el incumplimiento del contrato haya podido originar al Ayuntamiento de la Universidad de Lezo.
TERCERO:Incoar expediente de inhabilitación para contratar con este Ayuntamiento y otras administraciones a la empresa incumplidora.”
Aclara el alcalde que la propuesta de rescisión afecta a las obras del polideportivo y a las obras y concesión para la explotación de los garajes de su subsuelo.
Con el voto favorable de la unanimidad de los concejales presentes en la sesión se aprueba el dictamen de la comisión de obras y urbanismo.
3.- DICTAMEN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SISTEMA GENERAL 1 (ZONA DEL POLIDEPORTIVO).
El alcalde propone a los corporativos la aprobación del dictamen emitido por la comisión de obras y urbanismo celebrada el día 1 de diciembre en relación a la adjudicación de las obras de urbanización del Sistema General 1 (Zona del Polideportivo).
El dictamen dice textualmente:
“Realizado el proceso de licitación para adjudicar las obras conforme al pliego de condiciones aprobado por el pleno el 3 de octubre de 1997.
Examinado el informe técnico y la propuesta de la mesa de contratación, la Comisión de Obras y Urbanismo con el voto a favor del Sr. Alcalde (H.B.), Jesus Mª Echeveste (H.B.) y Jesus Mª Martiarena y el no pronunciamiento de Iñake Urrestarazu (E.A.) y de Pello Garbizu (P.N.V.) dictamina los siguientes acuerdos para su adopción en Pleno:
PRIMERO: Adjudicar la realización de las obras de urbanización del Sistema General 1, 2ª fase (zona del polideportivo) a Construcciones A. Sobrino, S.A. por la cantidad de 128.729.328,-pts., con una baja del 12,5% sobre los precios del proyecto. El plazo de ejecución es de cuatro meses y veinte días.
SEGUNDO: Ratificar el acuerdo de Comisión de Gobierno de 24/09/97, por el que se adjudicaba la dirección de obra a los siguientes técnicos:
- Arquitecto: Raimundo Mendiburu Abad.
- Ingeniero: Pedro Mª Azkue Elosegi.
TERCERO: Solicitar a Construcciones A. Sobrino, S.A. que, en el caso de realizar nuevas contrataciones para la obra adjudicada, los parados del municipio de Lezo tengan prioridad.”
El alcalde puntualiza que conforme al informe técnico del arquitecto asesor municipal, en caso de aprobarse el dictamen, habría de solicitarse al adjudicatario la transcripción mecánica de la memoria técnica y la designación de una persona encargada de la obra con dedicación total. Por todo ello plantea añadir estas condiciones como un condicionante para la formalización del contrato.
La unanimidad de los concejales presentes aprueban el dictamen con la condición expuesta por el alcalde, por lo que se adoptan los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Adjudicar la realización de las obras de urbanización del Sistema General 1, 2ª fase (zona del polideportivo) a Construcciones A. Sobrino, S.A. por la cantidad de 128.729.328,-pts., con una baja del 12,5% sobre los precios del proyecto. El plazo de ejecución es de cuatro meses y veinte días.
SEGUNDO: Ratificar el acuerdo de Comisión de Gobierno de 24/09/97, por el que se adjudicaba la dirección de obra a los siguientes técnicos:
- Arquitecto: Raimundo Mendiburu Abad.
- Ingeniero: Pedro Mª Azkue Elosegi.
TERCERO: Solicitar a Construcciones A. Sobrino, S.A. que, en el caso de realizar nuevas contrataciones para la obra adjudicada, los parados del municipio de Lezo tengan prioridad.
CUARTO: Previa a la formalización del contrato la empresa adjudicataria habrá de aportar la memoria técnica redactada mecánicamente así como habrá de designar una persona encargada de la obra con dedicación total.
Cierre del acta.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:10 horas, la presidencia da por finalizada la sesión, levantándose la presente acta, que firman todos los corporativos asistentes conmigo el secretario, de todo lo cual doy fe.
No asisten los corporativos Pello Garbizu Azkue, José Mª Boto Sancho, Nicanor Barradas Piris, Iñake Urrestarazu Azurmendi, Mirari Recalde González, Rafael Salaberria Etxezurieta y Jesús Mª Etxebeste Bengoetxea.
Xabier Loiola Aristi realiza las labores de Secretario.
El Alcalde expone los motivos que le han obligado a convocar la sesión. Tal y como explicaba en la convocatoria las obras del polideportivo se hallan paralizadas a causa del abandono de las mismas por parte de la empresa adjudicataria, al no poder continuar dichas obras.
A fin de dar solución urgente a esta situación de emergencia es por lo que se convoca la sesión plenaria.
En el Pleno se adjudicarán las obras de urbanización del polideportivo; conviene iniciar urgentemente las obras de urbanización ya que la paralización total acarrearía el deterioro de las obras realizadas hasta la fecha.
En este sentido, se convocó un pleno para el día 2 de diciembre con este mismo orden del día, pero dicho pleno no se celebró ya que un concejal no pudo recibir a tiempo la convocatoria del mismo.
Expuestos tales antecedentes propone a los corporativos la aprobación del primer punto del orden del día.
1.- RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA PRESENTE SESIÓN.
Escuchados los argumentos expuestos por el alcalde la unanimidad de los concejales presentes ratifican la convocatoria urgente de la sesión y muestran su conformidad para su celebración.
2.- DICTAMEN PARA RESOLVER EL CONTRATO QUE EL AYUNTAMIENTO TIENE CON LA UTE LEZO, CON MOTIVO DEL RITMO DE LAS OBRAS.
El alcalde propone a los corporativos la aprobación del dictamen emitido por la comisión de obras y urbanismo celebrada el día 1 de diciembre.
El dictamen dice textualmente:
“Es evidente el retraso que está acumulándose en la realización de las obras del polideportivo. Ha sido reiterado el incumplimiento de los distintos planes de trabajo, se constata la no incorporación de distintos gremios a la obra y la representante de la empresa adjudicataria en la comisión de seguimiento de las obras celebrada el día 25 de noviembre comunicó la imposibilidad de la empresa de continuar con las obras.
Oidos los informes técnicos de la dirección de obra y del Secretario Municipal.
La Comisión de Obras y Urbanismo con el voto a favor del Sr. Alcalde (H.B.), Jesus Mª Echeveste (H.B.) y Jesus Mª Martiarena y el no pronunciamiento de Iñake Urrestarazu (E.A.) y de Pello Garbizu (P.N.V.) dictamina los siguientes acuerdos para su adopción en Pleno:
PRIMERO: Incoar expediente para la resolución del contrato firmado con la UTE LEZO para las obras de “Instalación deportiva en el Sistema General 1 y de la construcción y explotación del estacionamiento subterráneo de vehículos en el subsuelo de la misma” con incautación de la fianza depositada, procediendo a dar al expediente el trámite de audiencia previsto en el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común poniendo de manifiesto el mismo a la empresa contratista para que en un plazo de 10 días alegue y presente los documentos y justificantes que estime pertinentes para la defensa de sus intereses.
SEGUNDO: Incoar expediente para determinar los posibles daños y perjuicios que el incumplimiento del contrato haya podido originar al Ayuntamiento de la Universidad de Lezo.
TERCERO:Incoar expediente de inhabilitación para contratar con este Ayuntamiento y otras administraciones a la empresa incumplidora.”
Aclara el alcalde que la propuesta de rescisión afecta a las obras del polideportivo y a las obras y concesión para la explotación de los garajes de su subsuelo.
Con el voto favorable de la unanimidad de los concejales presentes en la sesión se aprueba el dictamen de la comisión de obras y urbanismo.
3.- DICTAMEN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SISTEMA GENERAL 1 (ZONA DEL POLIDEPORTIVO).
El alcalde propone a los corporativos la aprobación del dictamen emitido por la comisión de obras y urbanismo celebrada el día 1 de diciembre en relación a la adjudicación de las obras de urbanización del Sistema General 1 (Zona del Polideportivo).
El dictamen dice textualmente:
“Realizado el proceso de licitación para adjudicar las obras conforme al pliego de condiciones aprobado por el pleno el 3 de octubre de 1997.
Examinado el informe técnico y la propuesta de la mesa de contratación, la Comisión de Obras y Urbanismo con el voto a favor del Sr. Alcalde (H.B.), Jesus Mª Echeveste (H.B.) y Jesus Mª Martiarena y el no pronunciamiento de Iñake Urrestarazu (E.A.) y de Pello Garbizu (P.N.V.) dictamina los siguientes acuerdos para su adopción en Pleno:
PRIMERO: Adjudicar la realización de las obras de urbanización del Sistema General 1, 2ª fase (zona del polideportivo) a Construcciones A. Sobrino, S.A. por la cantidad de 128.729.328,-pts., con una baja del 12,5% sobre los precios del proyecto. El plazo de ejecución es de cuatro meses y veinte días.
SEGUNDO: Ratificar el acuerdo de Comisión de Gobierno de 24/09/97, por el que se adjudicaba la dirección de obra a los siguientes técnicos:
- Arquitecto: Raimundo Mendiburu Abad.
- Ingeniero: Pedro Mª Azkue Elosegi.
TERCERO: Solicitar a Construcciones A. Sobrino, S.A. que, en el caso de realizar nuevas contrataciones para la obra adjudicada, los parados del municipio de Lezo tengan prioridad.”
El alcalde puntualiza que conforme al informe técnico del arquitecto asesor municipal, en caso de aprobarse el dictamen, habría de solicitarse al adjudicatario la transcripción mecánica de la memoria técnica y la designación de una persona encargada de la obra con dedicación total. Por todo ello plantea añadir estas condiciones como un condicionante para la formalización del contrato.
La unanimidad de los concejales presentes aprueban el dictamen con la condición expuesta por el alcalde, por lo que se adoptan los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Adjudicar la realización de las obras de urbanización del Sistema General 1, 2ª fase (zona del polideportivo) a Construcciones A. Sobrino, S.A. por la cantidad de 128.729.328,-pts., con una baja del 12,5% sobre los precios del proyecto. El plazo de ejecución es de cuatro meses y veinte días.
SEGUNDO: Ratificar el acuerdo de Comisión de Gobierno de 24/09/97, por el que se adjudicaba la dirección de obra a los siguientes técnicos:
- Arquitecto: Raimundo Mendiburu Abad.
- Ingeniero: Pedro Mª Azkue Elosegi.
TERCERO: Solicitar a Construcciones A. Sobrino, S.A. que, en el caso de realizar nuevas contrataciones para la obra adjudicada, los parados del municipio de Lezo tengan prioridad.
CUARTO: Previa a la formalización del contrato la empresa adjudicataria habrá de aportar la memoria técnica redactada mecánicamente así como habrá de designar una persona encargada de la obra con dedicación total.
Cierre del acta.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:10 horas, la presidencia da por finalizada la sesión, levantándose la presente acta, que firman todos los corporativos asistentes conmigo el secretario, de todo lo cual doy fe.
Eguna